Tableau électrique
Installation, mise à la norme et remplacement de tableau électrique. Disjoncteurs différentiels, parafoudre, GTL — conformité NF C 15-100 garantie.
NF C 15-100
KikiskoVolt
Électricien · Vosges 88
Installation, rénovation et dépannage électrique sur Naymont-les-Fosses et toute la région vosgienne. NF C 15-100 · Travaux conformes NF C 15-100.
Ce que nous faisons
De l'installation neuve à la mise en conformité, en passant par le dépannage d'urgence — un interlocuteur unique pour tous vos travaux électriques.
Installation, mise à la norme et remplacement de tableau électrique. Disjoncteurs différentiels, parafoudre, GTL — conformité NF C 15-100 garantie.
NF C 15-100Câblage complet neuf, passage de gaines, pose d'appareillage (prises, interrupteurs, prises réseau) selon les plans et la norme en vigueur.
Construction neuveMise en conformité de logements anciens, remplacement d'une installation vieillissante, ajout de circuits dédiés (plaque, four, VMC, borne de recharge).
Logements >2 ansPanne de courant, disjoncteur qui saute, court-circuit — intervention rapide sur toute la zone d'intervention. Diagnostic précis, solution durable.
Intervention rapideAccompagnement complet pour la mise en conformité de votre installation électrique selon la norme NF C 15-100.
NF C 15-100Installation de bornes de recharge pour véhicule électrique (IRVE) à domicile ou en entreprise. Certification IRVE en cours d'obtention.
IRVE (en cours)Notre engagement
Comment ça se passe
Un processus clair et sans surprise, adapté aux chantiers électriques.
Vous me décrivez votre projet par téléphone ou via le formulaire. Si nécessaire, je me déplace gratuitement pour établir le devis.
Vous recevez un devis transparent avec le détail matériaux et main-d'œuvre, les taux de TVA applicables et le calendrier d'intervention.
Prix fixe garantiPassage des gaines IRO/ICA dans les cloisons, combles et sous-dalles. Coordination avec le maçon si construction neuve.
Gros œuvreAprès le plaquiste : passage des câbles, pose du tableau électrique, GTL, appareillage complet. Câblage et raccordement.
Après plaquisteAprès le peintre : pose des plaques, luminaires, façades de tableau. Tests complets, mise sous tension, vérification finale.
Après peintreSecteur géographique
Basé à Naymont-les-Fosses, j'interviens sur l'ensemble du secteur nancéien et la vallée de la Moselle.
Zone principale : 30 km autour de Naymont-les-Fosses · Des frais de déplacement peuvent s'appliquer au-delà.
Garanties et certifications
Ce que disent nos clients
Nous contacter
Devis sans engagement, détaillé et transparent.
KikiskoVolt — Entreprise Individuelle · SIRET 107 480 956 00013 · Version en vigueur au 1er janvier 2026
KikiskoVolt, Entreprise Individuelle (EI) exploitée sous le nom commercial KikiskoVolt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro SIRET 107 480 956 00013, dont le siège social est établi à Naymont-les-Fosses (88100), représentée par son propriétaire artisan électricien indépendant.
Contact : contact@volt.kikisko.fr · Tél. : 03 72 58 04 41
Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) s'appliquent à l'ensemble des prestations de services d'installation, de rénovation, de dépannage et de mise en conformité d'installations électriques réalisées par KikiskoVolt pour tout client particulier ou professionnel, à titre habituel sur le territoire français métropolitain.
Toute commande implique l'acceptation pleine et entière des présentes CGV. En cas de contradiction entre les présentes CGV et des conditions particulières figurant au devis accepté, ces dernières prévaudront.
3.1 Établissement du devis. Tout devis est établi gratuitement, après visite ou consultation à distance. Le devis précise : la nature et le détail des travaux, les matériaux utilisés, le montant HT, les taux de TVA applicables, et les modalités de paiement.
3.2 Validité. Le devis est valable 30 jours calendaires à compter de sa date d'émission.
3.3 Acceptation. Le contrat est formé par la signature du devis par le client, accompagnée de la mention manuscrite « Bon pour accord ». En cas de modification souhaitée par le client après acceptation, un avenant écrit et signé sera établi avant tout démarrage des travaux supplémentaires.
3.4 Droit de rétractation. Conformément aux articles L.221-18 et suivants du Code de la consommation, pour tout contrat conclu à distance ou hors établissement avec un consommateur, ce dernier dispose d'un délai de rétractation de 14 jours calendaires. Si les travaux commencent avant l'expiration de ce délai à la demande expresse du client, celui-ci reconnaît ne pouvoir se rétracter qu'en payant le prorata des prestations déjà réalisées.
4.1 Prix. Tous les prix sont exprimés en euros hors taxes (HT). La TVA applicable est celle en vigueur au jour de la facturation.
4.2 Régime de TVA. KikiskoVolt relève actuellement de la franchise en base de TVA prévue à l'article 293 B du Code Général des Impôts. À ce titre, la TVA n'est pas applicable et n'est pas facturée. La mention « TVA non applicable, art. 293 B du CGI » figure sur l'ensemble des factures émises. En cas de dépassement du seuil légal de franchise, le client en sera informé et la TVA sera facturée dans les conditions légales.
4.3 Taux de TVA réduit. Pour les travaux de rénovation portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, le taux réduit de TVA à 10 % peut s'appliquer, sous réserve de la remise par le client de l'attestation simplifiée conforme à l'article 279-0 bis du CGI. Pour les travaux d'amélioration énergétique éligibles, le taux de 5,5 % peut s'appliquer selon les conditions légales en vigueur.
4.4 Révision de prix. En cas de travaux supplémentaires imprévus découverts en cours d'exécution (notamment liés à l'état existant de l'installation), un avenant tarifaire sera soumis au client avant tout démarrage desdits travaux supplémentaires.
5.1 Acompte. Sauf mention contraire au devis, un acompte de 30 % du montant total TTC est exigible à la signature du contrat.
5.2 Solde. Le solde est exigible à la réception des travaux, constatée par la signature du procès-verbal de réception ou, à défaut, à la mise en service de l'installation.
5.3 Modes de paiement acceptés. Virement bancaire (IBAN communiqué sur facture), chèque à l'ordre de KikiskoVolt, espèces dans la limite légale de 1 000 € pour les particuliers, carte bancaire (TPE sur site ou lien de paiement sécurisé Stripe).
5.4 Pénalités de retard. Conformément à l'article L.441-10 du Code de commerce et aux articles L.441-6 et D.441-5 du même code, tout retard de paiement entraîne de plein droit, dès le lendemain de l'échéance, l'application de pénalités de retard calculées au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points. Pour les professionnels, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € est due de plein droit.
5.5 Financement client. En cas de financement bancaire (prêt immobilier, prêt travaux, éco-PTZ), le versement intervient selon les modalités de déblocage des fonds fixées entre le client et son établissement bancaire. KikiskoVolt se réserve le droit de conditionner le démarrage des travaux à la présentation de l'offre de prêt acceptée.
6.1 Obligations du client. Le client s'engage à permettre l'accès aux locaux aux heures convenues, à fournir l'alimentation électrique provisoire si nécessaire, et à avoir préalablement débarrassé les zones d'intervention.
6.2 Norme applicable. Tous les travaux sont réalisés conformément à la norme NF C 15-100 en vigueur et aux DTU applicables.
6.3 Modifications en cours de chantier. Toute modification demandée par le client en cours d'exécution fera l'objet d'un avenant écrit préalable.
6.4 Fourniture des matériaux. Sauf mention contraire, KikiskoVolt fournit l'ensemble des matériaux nécessaires. Les matériaux fournis par le client et mis en œuvre par KikiskoVolt engagent la responsabilité du client quant à leur conformité et leur qualité.
La réception est prononcée contradictoirement. Le client dispose d'un délai raisonnable pour signaler les réserves éventuelles. La prise de possession des locaux ou le paiement du solde sans réserve vaut réception sans réserve.
8.1 Garantie de parfait achèvement (art. 1792-6 C.civ.) : 1 an à compter de la réception, couvrant tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage.
8.2 Garantie biennale (art. 1792-3 C.civ.) : 2 ans sur les éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage.
8.3 Garantie décennale (art. 1792 C.civ.) : 10 ans sur les ouvrages pouvant compromettre la solidité du bâtiment ou le rendre impropre à sa destination. Assurance décennale : en cours de souscription.
La responsabilité de KikiskoVolt ne saurait être engagée en cas de dommages résultant d'une mauvaise utilisation des installations par le client, d'une intervention de tiers sur l'installation après réception, ou de cas de force majeure (panne réseau EDF, catastrophe naturelle, etc.).
Les données collectées (nom, coordonnées, adresse) sont traitées conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD — UE 2016/679). Voir la Politique de confidentialité pour le détail des traitements.
Les présentes CGV sont soumises au droit français. En cas de litige, et à défaut de résolution amiable dans un délai de 30 jours, le client consommateur peut recourir gratuitement au service de médiation de la consommation : CM2C — 14 rue Saint-Jean · 75017 Paris · www.cm2c.net.
À défaut de solution amiable, compétence est attribuée au Tribunal compétent du ressort du domicile du défendeur, sauf dispositions d'ordre public contraires.
Dernière mise à jour : janvier 2026 — Conformément au RGPD (UE 2016/679) et à la loi Informatique et Libertés modifiée
KikiskoVolt — Entreprise Individuelle
SIRET : 107 480 956 00013
Domicile professionnel : Naymont-les-Fosses (88100)
Email : contact@volt.kikisko.fr · Tél. : 03 72 58 04 41
KikiskoVolt collecte uniquement les données strictement nécessaires à l'exercice de son activité :
Via le formulaire de contact / devis : nom, prénom, téléphone, email, adresse du chantier, description du projet. Finalité : traitement de la demande de devis, prise de contact, établissement du contrat.
Via la relation contractuelle : coordonnées complètes, adresse de facturation, IBAN (si virement), informations relatives aux travaux réalisés. Finalité : exécution du contrat, facturation, garanties légales, obligations comptables.
Via le site web : adresse IP, navigateur (logs serveur). Finalité : sécurité du site, détection d'attaques.
— Exécution d'un contrat ou mesures précontractuelles (devis) : art. 6.1.b RGPD
— Obligation légale (comptabilité, facturation) : art. 6.1.c RGPD
— Intérêt légitime (sécurité du site) : art. 6.1.f RGPD
— Consentement (si applicable, ex. newsletter) : art. 6.1.a RGPD
— Données de contact et devis non transformés en contrat : 3 ans à compter du dernier contact
— Données contractuelles (contrats, factures) : 10 ans (obligation légale comptable)
— Données de garantie décennale : 10 ans à compter de la réception
— Logs serveur : 12 mois
Les données ne sont ni vendues, ni louées, ni transmises à des tiers à des fins commerciales. Elles peuvent être communiquées à :
— Prestataires techniques (hébergement auto-hébergé, Naymont-les-Fosses)
— Logiciel de comptabilité / gestion interne (KikiskoVolt — usage strictement interne)
— Organismes légaux en cas d'obligation (administration fiscale, assurance en cas de sinistre)
— Processeur de paiement Stripe Inc. pour les paiements en ligne (voir politique Stripe)
Stripe, Inc. (paiement sécurisé) — conforme PCI-DSS, Privacy Shield/SCC. Pour les avis en ligne : Trustpilot A/S (Copenhague) — données pseudonymisées.
Les données sont traitées en priorité en France (hébergement local). En cas de transfert hors UE (Stripe, Trustpilot), les garanties adéquates (clauses contractuelles types de la Commission européenne) sont mises en place.
Conformément au RGPD, vous disposez des droits suivants :
— Accès : obtenir une copie de vos données
— Rectification : corriger des données inexactes
— Effacement (« droit à l'oubli ») : sous réserve des obligations légales de conservation
— Limitation du traitement
— Portabilité : recevoir vos données dans un format structuré
— Opposition : vous opposer à un traitement fondé sur l'intérêt légitime
— Retrait du consentement à tout moment (sans remettre en cause les traitements antérieurs)
Pour exercer ces droits : contact@volt.kikisko.fr — réponse sous 30 jours.
En cas de non-réponse ou de litige : CNIL — www.cnil.fr
Ce site n'utilise aucun cookie de traçage, de publicité ou d'analyse comportementale. Seuls des cookies strictement nécessaires au fonctionnement technique du site peuvent être déposés (session, sécurité). Aucun consentement n'est requis pour ces cookies au sens de l'article 82 de la loi Informatique et Libertés.
Des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont mises en place : chiffrement HTTPS (TLS 1.2+), accès aux données restreint, mots de passe hachés, hébergement physique sécurisé.
KikiskoVolt — Entreprise Individuelle (EI)
Nom commercial : KikiskoVolt
SIRET : 107 480 956 00013
Domicile professionnel : Naymont-les-Fosses (88100), France
Téléphone : 03 72 58 04 41
Email : contact@volt.kikisko.fr
Directeur de la publication : le propriétaire de KikiskoVolt
TVA non applicable — art. 293 B du CGI
Activité : Installation, rénovation et dépannage électrique (code NAF 4321A)
Ce site est auto-hébergé sur un serveur physique situé à :
Naymont-les-Fosses (88100), France
Exploité par KikiskoVolt — contact@volt.kikisko.fr
Le logo KikiskoVolt, le nom commercial KikiskoVolt et l'ensemble du contenu de ce site (textes, visuels, structure) sont la propriété exclusive de KikiskoVolt. Toute reproduction, représentation, modification, publication ou adaptation, totale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation préalable et écrite de KikiskoVolt, est interdite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
KikiskoVolt ne saurait être tenu responsable du contenu des sites tiers vers lesquels des liens sont proposés.
Les informations contenues sur ce site sont données à titre informatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. KikiskoVolt ne saurait être tenu responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation de ce site.
Le présent site et ses mentions légales sont soumis au droit français. Tout litige relatif à son utilisation sera soumis à la compétence des tribunaux français.